Call us now:
預約法律諮詢服務電話: (07)2728828
地址:高雄市前金區旺盛街28號1樓(旺盛街與自強路交叉口)
張清雄律師法律文章部落格:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!T.cVzE2VAhaqgslwVvozup1ptBQ-/
商務部落格:http://www.web66.com.tw/web/Blog?MID=130485
張清雄律師網站:https://law888.tw
*************************************************************************
地方法院96年度訴字第161號要旨:
本件承攬契約約定,工程第 4 期設計費、監造費,均須在系爭工程完工
及「正式驗收合格」,始得領取,定作人與訴外人即承攬人之承攬人在終
止協議書內所載之點收,即等同系爭工程之驗收,然複承攬人尚未完成電
梯工程項目之點交及驗收,而無法逕認系爭工程已為正式驗收合格,故承
攬人尚不得向定作人請求設計費、監造費等費用。又承攬人主張系爭工程
延期,定作人應依據省(市)建築師公會建築師業務章則第 14 條第 2
款、民法第 227 之 2 條第 1 項等規定,負擔延長工期之監造費用一
節,查系爭工程延誤原因,係定作人未取得建築執造,且水電工程延遲發
包等因素所致,即有可歸責於定作人之事由,承攬人自得向定作人請求延
期監造費。
相關法規:
民法
第 227-2條 (情事變更之原則)
契約成立後,情事變更,非當時所得預料,而依其原有效果顯失公平者,
當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。
前項規定,於非因契約所發生之債,準用之。
*******************************************************************
高雄律師公會張清雄律師詠智聯合律師事務所專辦訴訟專業的律師團隊